
En el control efectuado para determinar si en el proceso de la prestación adicional de obra N° 02: “Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Huánuco, a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – Pronied, se efectuó en conformidad a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales, se ha detectado una irregularidad.
En el Informe de Control Específico N° 355-2024-2-0190, denominado “Prestación Adicional N° 2 de la Obra; Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa en la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes de Huánuco”, el Órgano de Control Institucional del Ministerio de Educación, señala lo siguiente:
“Servidores de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras no cumplieron el procedimiento establecido para el trámite de la Prestación Adicional de Obra N° 2 y Deductivo Vinculante, lo que conllevó a reprocesos y dilaciones que afectaron la ruta crítica del programa de ejecución de obra y que vía arbitral se reconozca al contratista ampliación de plazo y el pago de mayores gestos generales variables por 28 días pagándose el importe de 130,114.88 soles en perjuicio de Pronied”.
La materia de control específico corresponde a la ejecución del contrato entre el Pronied y el Consorcio Amazonia MATH TR, por un monto de S/ 18 348 999,00, con un plazo contractual de 360 días calendario; estableciéndose como inicio de obra el 14 de enero de 2015 y como fecha de término contractual el 8 de enero de 2016, que fue ampliado por sesenta (60) días calendario hasta el 8 de marzo de 2016.
Ante el hallazgo el OCI del Minedu remienda dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad y presuntas responsabilidades.
En el informe, el órgano de control identifica a los funcionarios Tatiana Beatriz Valenzuela Casilla, Augusto Javier Quiroz Urcia, Rodolfo Diaz Bernal, Cesar Humberto Cubas Abanto, Ronal Américo Barrio De Mendoza Vílchez y José Javier Narváez López, quienes tendrán que resolver por estos hechos .